GLG INGENIERIA Y MONTAJE LTDA/SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que el abogado Ricardo Garrido Cortés, en representación de GLG Ingeniería y Montaje Spa., rol único tributario N°76.402.141-K, ambos domiciliados en calle Antonio Bellet, N°444, Oficina 504, comuna de Providencia, interpone acción de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, representado legalmente por Mario Moreno Boza, domiciliados en Avenida Santa Rosa Nº3.453, comuna de San Miguel, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la demora excesiva en la dictación de la resolución de liquidación de contrato de obra pública, hecho que estima vulnera las garantías reconocidas en los numerales 2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República. Indica que mediante la resolución exenta N°2140, de 28 de septiembre de 2017, el recurrido llamó a licitación pública para la contratación de la obra denominada "reposición con relocalización del consultorio Eduardo Frei Montalva”, ubicado en la comuna de La Cisterna. En dicho marco el 9 de marzo de 2018 se adjudicó la licitación a la unión temporal de proveedores conformada por las empresas Cisa S.A., GLG ingenieria y montaje Spa. y Promotion Advantages Spa. cuya administración, facturación y ejecución del proyecto le correspondió al recurrente. Sostiene que el 6 de julio de 2018 suscribió el Contrato Tipo para la ejecución de la obra y por resolución exenta N°2024, de 30 de noviembre de 2020, se inició el procedimiento de término anticipado de contrato dado supuestos incumplimientos descritos en la misma resolución. Adiciona que por resolución de 16 de marzo de 2021 se aprobó el término anticipado del contrato, ordenando en el punto Nº6 que se realizara su liquidación una vez firme la resolución. Añade que el 21 de julio de 2021, y habiendo transcurrido 4 meses desde el término anticipado del contrato, la recurrida le indicó que en el curso de la semana remitiría la respectiva resolución con la liquidación del contrato a la Contraloría General de l

Fallo

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de GLG Ingeniería y Montaje Spa., en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. N°2745-2023 Protección

Texto Completo (Preview)

CERTIFICO: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron por el recurso el abogado señor Ricardo Garrido y contra el recurso la abogada señora María José Delpin. San Miguel, 3 de octubre de 2023. Diego Muñoz Gaete, Relator. (Hora de inicio 09:32 am. - hora de término 09:52 am). San Miguel, tres de octubre de dos mil veintitrés. A los escritos de folios 16 y 17: Téngase presente. Vistos y te